Суд отклонил апелляцию Минпромторга на отказ в иске к «Туполеву» на 5,8 млрд руб по проекту модернизации бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М Истец требовал неустойку по госконтракту 2015 г. стоимостью >45,2 млрд руб на выполнение опытно-конструкторской работы. По мнению истца, «Туполев» допустил просрочку исполнения 18 из 38 этапов ОКР. Первая инстанция, отклоняя иск, отметила, что Минпромторг неправомерно рассчитал неустойку от общей цены контракта, а не от цены просроченных этапов. Кроме того, истец не учел, что стороны перенесли срок окончания ряда этапов из-за пандемии и проблем смежников, и неправильно определил даты выполнения ряда этапов работ. В итоге суд согласился с контррасчетом ответчика, по которому неустойка составляла всего ~18 млн руб. Такой штраф подлежал списанию как не превышающий 5% от цены контракта, пояснил суд. Девятый арбитражный апелляционный суд вчера отклонил жалобу истца на это решение.⬇️ А40-4133/2022 https://t.me/zarbitrazhy/2767