⚽️ Кассационный суд отменил взыскание с футбольного клуба ЦСКА >348 млн руб по договору на строительство стадиона с бизнес-центром (в настоящее время – «ВЭБ-Арена») Генподрядчиком была компания «Ф-Групп», стоимость контракта >11 млрд руб. Стадион был введен в строй в 2016 г., БЦ – в 2020-м. ЦСКА за нарушение сроков и недоделки насчитал подрядчику неустойку в 4,5 млрд руб. Однако контракт содержал потолок штрафа – 839 млн руб. Подрядчик тем временем обанкротился. ЦСКА смог удержать только гарантийный депозит из цены контракта – 548 млн руб. «Ф-Групп» признала неустойку в 57 млн, остальную же сумму – 491 млн – потребовала вернуть. Суд в январе 2021 г. иск полностью отклонил. Он, в частности, учел, что из-за задержки ввода бизнес-центра ЦСКА потерял 1,7 млрд руб арендной платы. Апелляционный суд в ноябре решил, что упущенная выгода не имеет отношения к делу, т.к. такое требование клуб не заявлял. В то же время удержание 200 млн руб он счел достаточным, а остальную сумму – 348 млн – обязал вернуть правопреемнику «Ф-Групп» – компании «Бета», которая подавала апелляционную жалобу. В понедельник арбитражный суд Московского округа отменил постановление апелляции и оставил в силе первоначальное решение. ⬇️ А40-118287/2020 https://t.me/zarbitrazhy/2860