🛩 Суд отклонил иск Минобороны о взыскании с АО «ОАК – Транспортные самолеты» >226 млн руб неустойки по контракту на поставку военно-транспортных Ил-76МД-90А ОАК-ТС должна была поставить в 2020 г. два самолета, цена контракта на этот год составляла >3,7 млрд руб, в итоге по состоянию на май 2021 г., когда исполнителю была направлена претензия, заказчик воздушные суда не получил, просрочка, указанная в иске, составила 183 дня. Ответчик заявил в суде, что нарушение сроков вызвано независящими от него обстоятельствами. В частности, ОАК-ТС сослалась на большое количество замечаний к новому оборудованию, необходимость дооборудования самолетов, недостаточные производственные мощности головного изготовителя АО «Авиастар-СП» и т.д. Арбитражный суд Москвы согласился, что «просрочка явилась результатом обстоятельств, которые невозможно было предвидеть и предотвратить, которые носили чрезвычайный характер и не зависели от воли и действий участников гражданского процесса».⬇️ А40-219902/2021 https://t.me/zarbitrazhy/2705